本建设工程施工劳务分包合同(简称“本合同”)由下列当事人约定在 订立。

甲方：

乙方(劳务分包人)：

鉴于 (简称“发包人”)与甲方已经签订 合同段施工承包合同(简称“总包合同”)，取得了 合同段工程的施工承包权，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就分包工程的相关事宜协商一致，并订立本合同。

1、劳务分包工作对象及劳务内容等

1.1.工程名称： 合同段

1.2.工程承包范围及工作内容： 合同段路基工程，工作内容包括软基处理劳务施工。

1.3.工程数量：《工程量清单》中的数量为合同数量，仅作为双方签订合同的依据，不做结算的依据，以乙方实际完成通过甲方审核签认的合格工程数量为准，《工程量清单》详见附件一。

2、承包方式与合同价款

2.1.本合同承包方式按劳务单价承包。双方最终结算与支付工程款时，以《工程量清单》所列项目，乙方实际完成的通过甲方签认的合格工程数量为准，单价以附件《工程量清单》列明的单价为准。

2.2.甲乙双方特别约定：甲方签认合格工程数量、甲方对乙方进行工程款结算时，除本合同规定的甲方指定人员签字外，相应资料上还必须加盖甲方公章，否则，乙方不得以此向甲方主张支付任何款项。乙方对此表示充分理解，并承诺不以任何理由提出异议，即使可以以此向甲方主张款项，乙方也予以放弃。

2.3.合同总价暂定为人民币(大写) (小写： ，含税)。本合同暂定工程量与暂定总价不作为与乙方最终结算支付依据，最终以乙方实际施工工程量为结算依据。《工程量清单》单价见附件一。

2.4.单价内容：指按合同约定完成质量合格的工程内容所包含的一切劳务(包括劳务的管理、机械、小五金)费用、以及合同明示或暗示与本工程有关的所有责任、义务和一切风险等费用。除清单单价外，其它与本工程项目内容有关的施工项目作为完成本项工程的辅助工作，不再另行计价。

2.5.工程量清单单价为综合劳务单价，气候因素、市场价格波动、施工人员生活费用增加、甲方对工期的调整、甲方相关工程施工进度、国家政策调整等因素的影响，因乙方原因造成的窝工、停工而形成的费用增加由乙方自行承担，甲方不予补偿。

3、材料

3.1本工程的主要材料由甲方提供。乙方应在接到图纸后7日内，向甲方提交本工程主要材料供应计划;经甲方项目部三总师审查、项目经理确认后，甲方按计划组织货源并及时交付，由乙方清点验收并卸车。如质量、品种、规格、型号不符合要求，乙方应在验收时提出，甲方负责处理。

3.2除钢筋、水泥、钢绞线等主要材料外，其他材料均为低值易耗性材料或周转性材料，由乙方负责购买，费用已包含在乙方的劳务单价中。

3.3乙方应妥善保管、合理使用甲方供应的材料、设备。因保管不善发生丢失、损坏，或使用中浪费，乙方应赔偿，并承担因此造成的工期延误等发生的一切经济损失。乙方领用的材料超出“图纸理论用量加预算合理损耗”的部分，视为乙方的浪费、丢失、损坏，赔偿标准按照甲方采购价格或市场价格(两者中取较高者)加采购、运输、卸车、保管费用计算。对乙方通过创新工艺等合理方式节约的材料消耗，按节约用量的___%×该材料采购单价进行奖励。

4、计量与支付

4.1工程计量：甲方每月20日(或另外指定日期)对乙方完成后的实际工程数量进行计量，计量时乙方需提供计量相关的工程量确认单，确认单应经甲方指定的管理人员签名确认齐全方有效。乙方已完工但业主、监理认为质量不合格的不予计量。

4.2进度款支付按以下办法进行：

①进度款金额的确定。进度款金额=(乙方当期产值-应扣费用)。其中，应扣费用指依本合同规定应予扣除的费用，如：水电费、预付款、甲方代付或预支款、对乙方罚款等;

5、工期要求与质量标准

5.1.工期要求

5.1.1.合同开工日期为协议生效后10天起算，工期为60日历天。

5.1.2.乙方应严格按照合同约定工期组织施工，确保甲方总工期目标的实现。施工期间业主、监理工程师提出的进度要求，乙方须无条件遵照执行。

5.1.3.若乙方或乙方施工工程严重影响甲方施工进度，甲方有权调整乙方工程量，直至解除本合同，将乙方清退出场;乙方应在接到甲方退场通知书后3日内退场完毕，由此给甲方造成的损失、责任及甲方重新组织施工队伍进场施工的费用以及甲方所遭受的罚金、索赔等费用与责任，均由乙方承担。

5.2.质量标准

5.2.1.工程验收以工程设计要求和国家现行的施工验收规范及质量验收评定标准为依据;另外，工程质量必须满足甲方与业主总包合同对工程质量的约定。

5.2.2.乙方必须严格按照设计图纸、施工规范标准及甲方审定的施工方案施工，并通过甲方及监理验收。工程施工质量必须达到工程合格率100%，优良率95%以上。

5.2.3.每道工序完工后，经自检合格后应及时通知甲方检查验收，并经监理签字后，方可进行下一道工序施工，乙方应对每道工序负全部责任，不能因经过甲方的查验而减轻了乙方的责任。甲方的验收、监理签认不作为乙方施工质量合格的依据，质量是否合格以业主最终竣工验收结果为准。

5.2.4.甲方按质量标准对乙方完成的工作进行验收。如果质量不符合标准，乙方必须返工修复，其费用损失由乙方承担。工程无法返工修复的，由乙方负责赔偿甲方所遭受的包括但不限于业主质量罚款等全部经济损失，且工期不予顺延。

6、 安全生产和环境保护

6.1.乙方应遵守国家及地方政府颁布的有关施工安全、劳动保护、文明施工、卫生管理、环境保护等法规制度和甲方编制的本工程的关于安全、环保、现场文明施工方面的有关要求，严格按照安全环保标准组织施工，做好本工程的安全管理工作。

6.2.甲方根据需要在施工现场配置统一的安全、文明施工设施、保护器材、安全警告标示牌等，乙方承担相应费用。

6.3.乙方要对施工作业人员进行安全教育培训，未经培训合格，不得上岗作业;乙方要按照国家法律法规设置专职安全管理人员，保障施工现场的安全;特殊工种操作人员必须经过专业培训，取得证件，才能上岗。

6.4.乙方在整个施工期间要为其作业人员提供必要的安全防护、保护用品，为其作业人员办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。因乙方措施不力造成事故发生的，乙方负全部责任并承担由此产生的一切费用。

6.5.按照《中华人民共和国职业病防治法》的规定，乙方应对本单位参建人员进行职业病预防、检查、治疗和康复工作，并承担由此发生的相关费用。

6.6.需要爆破作业的，乙方应遵守经甲方和监理审批的爆破作业方案，严格执行爆破操作规程，选用有资质的爆破人员，并对在建工程和甲方财产采取保护措施。乙方必须做好火工品的管理、使用工作。由于爆破作业引发的任何人身伤亡(包括第三者)、财产的损失乙方承担全部责任和一切经济损失。

6.7.乙方要搞好文明施工和标准化建设。施工时，应采取措施防止因施工原因致使工程、农田、水体、建筑物及其他设施受到污染和损害。按有关规定妥善处理因施工产生的废水、废气、噪声、淤泥、垃圾等各种影响环境污染的因素。由于乙方施工原因造成的环境污染事件，乙方应负全部责任并承担由此发生的所有费用。

6.8.乙方作业人员遭受损害或者乙方施工给第三方造成损害，由此给甲方带来的各项支出及损失，乙方承诺予以全部赔偿，并不以任何理由提出异议。

7、 双方的权利和义务

7.1.甲方的权利、义务

7.1.1.保证按合同约定，组织完工验收，按约定办理工程结算，不得无故拖延。

7.1.2.甲方在资金保证的情况下，应尽快按付款程序支付给乙方结算款。

7.1.3.甲方根据双方的约定，对乙方在施工过程中的安全、工期、环保进行全面的监督和安排。

7.1.4.甲方为乙方人员购买团体意外伤害险。

7.2.乙方的权利和义务

7.2.1.乙方应严格执行国家交通运输各项法律法规。

7.2.2.乙方交纳各项车辆税款。

7.2.3.根据双方约定，乙方有义务承担除甲方应承担的税费之外的各种税费。

7.2.4.因变更设计审批延误或业主资金不到位延误工程款支付的时，乙方应予以谅解。

7.2.5.乙方在弃土场修建排水系统，推放管理绝不能污染环境。

8、违约责任

8.1甲方责任:

未按合同规定的条款履行的，应承担相应责任(除不可抗力情况外)。

8.2乙方责任：

8.2.1、乙方施工发生质量问题，由乙方负全部责任，并负责赔偿由此给甲方造成的损失。

8.2.2、乙方进度缓慢影响甲方工期或发生安全、质量事故时，甲方有权解除本合同，收回剩余工程，另行组织施工，甲方为此发生的一切费用及直接、间接的经济损失，全部由乙方承担。

9、履约保证金

履约保证金：为确保工程顺利实施，双方按约定履行合同，在合同签订前乙方向甲方提交 万元现金作为履约保证金。履约保证金在本合同所有工程全部完工，双方办理完最终结算协议之日起的 天内，由甲方扣除有关应扣款项(如果有)后退还给乙方。履约保证金在担保期内不计任何利息。

10、争议

在合同履行过程中，若双方发生争议应及时协商解决，如协商不成时，可向工程所在地人民法院起诉。

11、合同生效

经双方签字盖章后生效，合同生效后任何一方不得自行变更或解除(符合合同中单方解除合同条件的除外)合同。如果一方需要变更或解除合同，必须征得另一方的同意，且必须采用书面形式，双方签字盖章，口头协议无效。

12、合同份数

本合同一式四份，甲方执叁份，乙方执壹份，具有同等效力。

13、合同终止

双方履行完合同全部义务，劳务报酬价款支付完毕，乙方向甲方交付劳务作业成果，并履行完保修义务后，本合同即告终止。

14、其它

本合同未尽事宜，双方在协商一致后，签订书面补充合同或补充协议，作为本合同的有效部分。

附件一：工程量清单

甲方： 乙方：

法定代表人或授权代表： 法定代表人或授权代表：

签订时间： 年 月 日 签订时间： 年 月 日

以上就是小编为您带来的“工程劳务分包合同”全部内容，更多内容敬请关注律咖网！